建设工程欠款纠纷怎么处理

如今建筑行业发展比较快速,在建设工程的过程中出现欠款的情况是相对比较常见的,这样经常会引起一些纠纷,给双方的工作和工程的建设都造成了一定的影响,那么建设工程欠款纠纷怎么处理?

一、建P y - v ] V l g (设工程欠款纠纷怎么处理

  1、对) 3 \ b X x # P业主逾期付款及时主张权利或保存证据。工程款一般分为动员预付款、进度款、结算款,质保金。首先在签c W m E H y订施工合同时,尽管相对甲方,施工方处于不利的地位,但是还是要据理力争,3 G P . ~ S 9争取在合同中尽可能约定一个对施工方有利的预付款、进度款支付比例。因为,在工程进展过程中,施工单位享有主动权,如果业主建设单位延期付款就可以顺延工期来制约业主,因此应当争取在工程完工前最大限度的争取支付较大数量工程款。再者,在工程进行过程中,一旦业主建设单位出现逾期支付预付款或进度款的情形,不能碍于情面,而不及时提出,应及时提出要求付款的书面申明或索赔申请。这样一是可以在工程索赔程序中获得主动,二是也为将来可能发生的诉讼提供了最N Y I p 5 5 P d充足的证据。再者,对于工程款的支付状况要- ) : B T M及时核对,必要是定期和业主建设单位采取财务对账的方式来固定证据。对账的书面单据要加盖双方的印章。这样及时发生了纠纷也可以使得施工企业处于有利地位。

  2、充分利用建筑合同有效性问题来确\ C T ; K l E h ,保工程款回收。) = e这个策略的背景! o 6 b 1是我国严格的建筑资质管理制度与目前建筑市场挂靠借用资质、转包工程普遍存在的矛盾性。由于我国法律认定这些转包、挂靠均属于无效合同。因此,如果签订了X R a j s p _ l这类合同后出现恶意拖欠工程款的现象,施工企业可以针对具体情况g t ) \ / V X s *要求z x m L f ~法院宣告合同无效。因为一旦合同无效,就存在返还工程款的问题,而且施工企业在合同无效后不仅可以要求承包人返还,} X y F D R l而且在符合条s l U N i件的情况下还可以要求b k 0 [ $ {法院判决业主建设单位直接对其返还工程款(业主支付后再从其应付承包人的款项中扣除即可)。这样就将资金实力相对雄厚的业主建设单位牵涉进法律关系中来,为分包施工企业获得欠款提供了有利保证。

  3、合理合法顺延公司促使工程款支付。在律师接触的工程欠款案件中还普遍存在一个问题:承包人因拖欠工程款提起P # A 7 I诉讼,发包人往往以工期逾期为由提出反诉,提出逾期违约赔偿来抵销承包人的诉讼请求。因此,如果出现了逾G # h期付款的问题,施工企业应当充分利用法` r _ e ^ -律赋予承包人的顺延工期的权利。此时,承包人应当及时书面催告发包人在合理期限内履行付款义务(或者委托律师第三方发出律师函以保存发出书面函件的证据)。发包人在合理期限内未履行付款义务,施工企业可以再次发函要求发包人赔偿因此造成的停工、窝工等损失,并告知其相应顺延工期M \ c。如果施工企业履行了合法的程序,那么就可以避免因为工程款拖欠后,陷入既要避免垫资施工损失又怕耽误工资导致业主索^ / ( b p h赔的两难境地。; # p w ` `

二、建设工程欠款诉讼时效是多久

  (《民法总则》于2020.12.31失效)建设工程欠款诉讼时效为三年。

  根据我国《7 j y g L民法总则》规定,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律: r + T !另有规定的,依照其规定。

 : l S E 0 Z R n 诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护;有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

  《民法总则》第一百八十八条

  向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的| g a Z 5,依照其] G z ] s . T规定。

  诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护;有特殊情r Y r R / Q q B b况的,人民法院{ R P l I )C r Q 1以根据权利人的申请决定延长。

三、解决工程欠款时注A e \ t R ,意什么

  1、施工企业要加强管理并7 _ x m做好防欠清欠工作

  施工企业要预防拖欠工程款发生,加强企业管理,j 2 [ | S ~特别要加强对施工合同、施工质量、工期的管理。要调整经营结构,将承包工程的重点放在有实力、信誉比较好的业主和项目上。承接任务时必须对业主的业绩、资信进行详细的调查,对待垫付资金等工程要十分谨慎,要将垫付工程提高到投资行为管理的高度来对待。对已拖欠的工程款,要认真做好清欠工作,组建专门机构,成立由公司、分公司、项目部三级清欠小组,建立拖欠款回收月报表制度,要把责任指标落实到部门和人头。

  2、作好以施工合同为基础的施工索赔工4 U V作,避免结算纠纷

  施工索赔是建筑企业维护自己正当权益,避免损失,增加利润的重要手段。索赔一方面依据双方签订的合同条款的约定,一方面依据整个缔约、履约过程中形成的全部文件包括但不限于招投标文件、会议纪要、来往b x X ] 4 } S g b信函、指令或通知、施工组织设计、施工现场的各种记录、工程照片、气象资料、各种验收报告、有关原始凭证、国家发布的相关规定及有效信息等。建筑施工企业在施工之初就要作好索赔的准备,注意收集这些资料。h W H x w

  3、依据现有法律及有关司法解释维护自R a 5 2 M :己的权利

  国家颁布了一\ + 2系列关于I C 3 :工程纠纷解决方面的法律,如《合同法》第286条= N 0 2 - n E中规定了承包人对建设工程的价款可就该工程行使优先受偿权;最高人民法院发布了《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》等。建筑施工企业可依据这些法律及司法解释的规定维护自己的合法权益。

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞16 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论